ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 90
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
- задания на оказание услуг (приложение N __);
- требование об устранении недостатков, обнаруженных во время оказания услуг (п. 3 ст. 715 ГК РФ) (приложение N __);
- требование об устранении недостатков оказанных услуг/о соразмерном уменьшении стоимости оказанных услуг/о возмещении расходов (приложение N __);
- уведомление об обнаружении недостатков (приложение N __ к Договору);
- запрос исполнителя о предоставлении документов и (или) информации (приложение N __);
- отчет об оказанных услугах (приложение N __);
- акт об оказании услуг (приложение N __);
- требование об уплате неустойки и (или) убытков в части, не покрытой неустойкой (приложение N ___);
- соглашение о расторжении договора (приложение N ___);
- уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора (приложение N ___);
- акт сверки взаимных расчетов (приложение N ___).
10. Адреса и реквизиты Сторон
| Заказчик | Исполнитель | ||
| Общество _____________________ | Общество _____________________ | ||
| Адрес: ______________________________ | Адрес: _______________________________ | ||
| Телефон/факс: _________________ | Телефон/факс: __________________ | ||
| Электронная почта: _____________ | Электронная почта: ______________ | ||
| ОГРН ________________________ | ОГРН _________________________ | ||
| ИНН/КПП ____________________ | ИНН/КПП _____________________ | ||
| Р/с ___________________________ | Р/с ___________________________ | ||
| в _____________________________ | в _____________________________ | ||
| К/с ___________________________ | К/с ___________________________ | ||
| БИК __________________________ | БИК __________________________ | ||
| | | ||
| От имени Заказчика генеральный директор общества ________ __________ | От имени Исполнителя генеральный директор общества ________ __________ | ||
| ______________ | /_____________/ | ______________ | /______________/ |
| (подпись) | (Ф.И.О.) | (подпись) | (Ф.И.О.) |
Приложение Ж
(рекомендуемое)
Исх. № ____
Директору
ООО "_____________"
Адрес: __________________
г. Владивосток 17.03.2017
Претензия
по договору №____ от "__".____.201_ подряда на выполнение работ
Между ООО "____" (далее – Заказчик) и ООО "________" (далее – Подрядчик) заключен договор №____ от "__".____.201_ подряда на выполнение работ (далее – Договор).
По условиям Договора (п.1.1), Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и за его счет выполнить работы, в том числе, по разработке проектной и рабочей документации радиолинейной линии привязки к точке подключения ОАО «МТС».
В соответствии с п.4.2.1 Договора, Заказчик перечислил аванс в размере 30% на расчетный счет Подрядчика, в размере 210 000 (двести десять тысяч) рублей (платежное поручение № ___ от ___.___.201_).
Однако до настоящего времени проектная и рабочая документация не разработана и не утверждена Сторонами.
В соответствии с п.7.1 Договора, настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случае существенного нарушения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору.
В связи с вышеизложенным, уведомляем Вас о расторжении договора №____ от "__".____.201_ подряда на выполнение работ и требуем в течение 10 (десяти) календарных дней вернуть аванс в размере 210 000 (двести десять тысяч) рублей, перечисленный на расчетный счет ООО "________" по платежному поручению № ___ от ___.___.201_.
Директор ООО "______" ________________________ ФИО
М.П.
Приложение З
(рекомендуемое)
Арбитражный суд Приморского края
690091, г. Владивосток, ул. Светланская,54
Истец: ООО «_____»
Юридический адрес: __________
Ответчик: ООО «_____»
Юридический адрес:______________
Сума иска: 50 800 рублей 86 копеек
Государственная пошлина: 2 032 рублей
Исковое заявление
О взыскании долга по договору поставки
03.03.2011 года межу ООО «____» (далее по тексту - истец) и ООО «____» (далее по тексту – ответчик) был заключен договор поставки №578 (далее по тексту – Договор).
Во исполнение своих обязательств по Договору ООО «_____», согласно определенной по Договору заявке, полученной от ООО «_____», была отгружена алкогольная продукция по следующим товарным накладным:
1. № 29474 от 12.10.2015 на сумму 35 699 руб. 83 коп.
Итого, сумма отгрузки составила 35 699 (тридцать пять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 83 копейки.
Товар был принят ответчиком, что подтверждается товарно-транспортными накладными с отметками ответчика: штампом организации и подписью ответственного лица.
Согласно п. 3.2. Договора оплата Товара производится Покупателем не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента принятия Товара Покупателем.
Сумма задолженности по состоянию на 15.03.2016 г. составляет 35 699 (тридцать пять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 83 копейки.
В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.
На сегодняшний день сумма долга не погашена, ООО «_____» не предпринимает никаких попыток для выполнения своих договорных обязательств, несмотря на неоднократные просьбы оплатить задолженность, путем вручения претензий.
В соответствии с п. 3.5. Договора стороны установили, в случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара, установленных п. 3.2. настоящего договора начисляется пеня в размере 0,3 % (ноль целых три десятых процента) от неоплаченной суммы товара, за каждый день просрочки платежа.
Согласно приложенному расчету, суммарный размер пени по состоянию на 15.03.2016 составляет 15 101 (пятнадцать тысяч сто один) рубль 03 копейки.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 4, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
Прошу:
1. Взыскать с ООО «____» в пользу ООО «____» 35 699 (тридцать пять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 83 копейки основного долга по договору поставки;
2. Взыскать с ООО «_____» в пользу ООО «_____» за нарушение срока оплаты поставленного товара пеню в сумме 15 101 (пятнадцать тысяч сто один) рубль 03 копейки.
3. Взыскать с ООО «______» в пользу ООО «_____» госпошлину в размере
2 032 (две тысячи тридцать два) рубля 00 копеек.
Приложения:
1. Оригинал платежного поручения об уплате государственной пошлины;
2. Заверенная копия договора поставки №578 от 03.03.2014
3. Заверенная копия доверенности на получение товарно-материальных ценностей;
4. Заверенная копия счетов-фактур, товарных накладных, товарно-транспортных накладных № 29474 от 12.10.2015 на сумму 35699 руб. 83 коп.;
5. Расчет цены иска;
6. Выписка из ЕГРЮЛ об ООО «_____»;
7. Выписка из ЕГРЮЛ об ООО «____»;
8. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации ООО «_____»
9. Заверенная копия протокола о назначении директора ООО «_____»
10. Выкопировка из устава ООО «______» о полномочиях директора
11. Квитанция о направлении иска ответчику.
12. Заверенная копия доверенности представителя.
Представитель
по доверенности ________________________ ФИО