Файл: Юридические документы. Чему не учат студентов. Как правильно понять и подготовить.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.11.2023

Просмотров: 2365

Скачиваний: 101

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Наймодатель: _______________________________________________________

(подпись, паспортные данные)

Наниматель: ________________________________________________________

(подпись, паспортные данные)
Договор подряда
на ремонт жилого помещения
(бытовой подряд)





г. Москва


"___" ________ 20___ г.



Кооператив "Мастерок", именуемый в дальнейшем Подрядчик, и Иванов К.К., проживающий по адресу: 123000, г. Москва, ул. Серова, д. 56, кв. 43, именуемый в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о ниже следующем:

1. Подрядчик обязуется произвести в квартире Заказчика своими силами и средствами, инструментами, механизмами, а также материалами Заказчика ремонт помещений согласно прилагаемой к договору смете с соблюдением действующих технических условий на ремонт жилых помещений.

2. Подрядчик предоставляет для ремонта материалы согласно перечню, указанному в смете, на сумму ___________ руб. и несет ответственность за их доброкачественность.

Материалы, предоставляемые Подрядчиком, и необходимый инструмент доставляются к месту ремонта Подрядчиком.

3. Для ремонта Заказчик предоставляет следующие материалы:

пленка самоклеющаяся;

обои;

клей для обоев.

Подрядчик отвечает за правильное использование этих материалов и обязан предоставить Заказчику отчет об их расходовании и возвратить их остаток.

4. Подрядчик обязуется начать ремонт квартиры 1 ноября 200_ г. в 09:00 часов и закончить его 10 ноября 200__ г. При необходимости изменения срока начала или окончания работ каждая сторона обязана сообщить другой об этом не позднее чем за 48 часов до его наступления.

5. В случае нарушения Подрядчиком срока начала или окончания работ он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 0,1% стоимости ремонта, а если работа не окончена по истечении недели со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 2% стоимости ремонта.

6. При наличии уважительных причин Заказчик вправе во всякое время отказаться от договора, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную часть работы и возместить ему убытки, 
причиненные расторжением договора, с зачетом того, что Подрядчик сберег вследствие расторжения договора.

7. Заказчик обязуется подготовить помещение для производства ремонта: укрыть во избежание порчи мебель, пол, убрать мешающие работе предметы, отвести место для хранения инструмента и вещей работающих.

8. Подрядчик отвечает за повреждение или порчу находящихся в ремонтируемом помещении мебели, полов, электропроводки, санитарно-технического оборудования, стекол и другого имущества.

9. Заказчик оплачивает работу в момент ее сдачи-приемки.

10. Подрядчик гарантирует качество работ в течение шести месяцев со дня приемки, т.е. до 10 мая 200_ г., при условии правильной эксплуатации отремонтированного жилого помещения.

Подрядчик не производит исправления дефектов в следующих случаях:

а) после истечения гарантийного срока;

б) при неправильной эксплуатации отремонтированного помещения;

в) при выявлении дефектов на поверхностях от внешних воздействий и по другим причинам, не зависящим от Подрядчика.
Подрядчик: ________________________ _____________

Заказчик: ________________________ _____________
Договор дарения




г. Москва


15 января 20__ г.



Мы, Иванов Виктор Петрович, проживающий в г. Москва, ул. Кравченко, д. 11, кв. 15, и Артемьев Владимир Алексеевич, проживающий в г. Москва, ул. Кравченко, д. 11, кв. 16, заключили настоящий договоре нижеследующем.

1. Я, Иванов Виктор Петрович, подарил Артемьеву Владимиру Алексеевичу принадлежащую мне автомашину "Вольво", 2015 г. выпуска заводом, N шасси 789456, N двигателя 43234, государственный номерной знак MOM-45-56.

2. Указанная автомашина принадлежит мне, Иванову Виктору Петровичу, на основании технического паспорта, выданного МРЭО Юго-Западного округа 11 августа 2015 г. за N БВ-12321.

3. Я, Артемьев Владимир Алексеевич, принимаю в дар от Иванова Виктора Петровича указанную автомашину.

4. Указанная автомашина сторонами оценивается в 1 000 000 руб.

5. До настоящего договора подаренная автомашина никому не запродана, не заложена, в споре и под запретом (арестом) не состоит.



6. Расходы по заключению настоящего договора уплачивает Артемьев В.А.

7. Экземпляр настоящего договора хранится в делах нотариуса Е.А. Амелькиной (Ленинский проспект, д. 1) и экземпляр выдается В.А. Артемьеву.
(Договор должен быть нотариальное удостоверен.)
Приложение к разделу IV. Правоприменительные документы
Образец искового заявления
В [вписать нужное] районный (городской) суд

[вписать нужное] области (края, республики)

Истец: [Ф.И.О., адрес, телефон]

Ответчик: [Ф.И.О., адрес, телефон]
Исковое заявление
(о расторжении брака)

[Число, месяц, год] я вступил(а) в брак с ответчицей(ком) [Ф.И.О.] и проживал (а) с ней (ним) совместно до [месяц, год]

От данного брака имеется(ются) ребенок (дети) [имя, число, месяц, год рождения ребенка (детей)].

Совместная жизнь с ответчицей(ком) не сложилась: [указать причины].

Брачные отношения между нами прекращены с [месяц, год], общее хозяйство не ведется.

Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны. Спора о разделе имущества, являющегося нашей совместной собственностью, нет. Соглашение о содержании ребенка (детей) между нами достигнуто.

В соответствии со ст. 21 Семейного кодекса РФ прошу:

расторгнуть брак между мной и ответчицей(ком) [Ф.И.О.], зарегистрированный [число, месяц, год] в [наименование] загсе, актовая запись [номер].
Приложение:

1. Свидетельство о заключении брака.

2. Марка (квитанция) госпошлины.

3. Копия искового заявления.
Подпись

Дата
Образец отзыва на исковое заявление
В _______________________________________

(наименование суда)

Копии: в ________________________________

(наименования и почтовые адреса истца

и других лиц, участвующих в деле)

От: _____________________________________

(сведения об ответчике)
Отзыв на исковое заявление

(общая форма) по делу N ____
Исковые требования на сумму _______________________________________ руб.,

предъявленные ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование истца, его место нахождения / место жительства)

о _______________________________________________________________________


_________________________________________________________________________

(предмет иска)

отклоняем полностью (частично) по следующим основаниям:

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

(излагаются возражения по существу заявленных требований

со ссылками на законы, иные правовые акты)

Наша позиция основана на следующих доказательствах ______________________

________________________________________________________________________.

(приводятся ссылки на документы, другие доказательства,

в том числе вещественные, на правовые акты и др.)

На основании изложенного, руководствуясь ст. ___, просим суд истцу в иске

отказать (вариант: отказать в части _____________________________________

_____________________________________________________).
Приложения:

1. Доказательства отсылки копий отзыва на исковое заявление истцу и

другим лицам, участвующим в деле, - на ___ стр.;

2. Документы и иные доказательства, подтверждающие возражения ответчика

против иска - на ___ стр.
Дата направления отзыва на исковое заявление:

"___" _________ 20 __ г.
Подпись
Печать
Образец решения суда
Решение

именем Российской Федерации
Место составления Дата составления
Дело N
Районный (городской) суд ________________________________________________

области (края), республики) в составе:
Председательствующего судьи ________________________

с участием прокурора _______________________________

и адвоката _________________________________________

При секретаре ______________________________________
Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ___________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

к _______________________________________________________________________

(наименование ответчика)

о ______________________________________________________________________,

(предмет требований)
Установил:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(исковые требования, обстоятельства, подтверждающие


исковые требования, возражения ответчика)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(правовое обоснование решения: юридическая квалификация

взаимоотношений сторон с указанием соответствующего закона, регулирующего

спорное правоотношение)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Решил:

Ф.И.О., окончательный вывод суда по делу ________________________________

________________________________________________________________________.

Порядок взыскания судебных расходов ____________________________________.

Срок исполнения решения ________________________________________________.

Решение может быть обжаловано в _________________________________________

________________________ в течение 10 дней.

Судья ___________________________________________________________________

(подпись и Ф.И.О.)
Образец решения арбитражного суда
Решение

именем Российской Федерации
Место составления Дата составления
Дело N ____
Судья __________________________________________________________________,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ____________________________

_________________________________________________________________________

(наименование истца)

к _______________________________________________________________________

(наименование ответчика, предмет иска)
Установил:

в соответствии с ________________________________________________________

(ссылка на нормы материального права, на которых основывался

суд при вынесении решения)
руководствуясь ст. АПК РФ, суд
Решил:

удовлетворить (отказать в удовлетворении) иск

_________________________________________________________________________

(наименование истца)

к _______________________________________________________________________

(наименование ответчика)

о ______________________________________________________________________,

(предмет иска)

Взыскать с ____________________________ в пользу (наименование ответчика)

_________________________________________________________________________

(наименование истца)

сумму в размере ____________________________________________________ руб.

Взыскать с ______________________________________________________________

(наименование ответчика)

_________________________________________________________________________