Файл: Юридические документы. Чему не учат студентов. Как правильно понять и подготовить.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 07.11.2023
Просмотров: 2985
Скачиваний: 141
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Наймодатель: _______________________________________________________
(подпись, паспортные данные)
Наниматель: ________________________________________________________
(подпись, паспортные данные)
Договор подряда
на ремонт жилого помещения
(бытовой подряд)
г. Москва | "___" ________ 20___ г. |
Кооператив "Мастерок", именуемый в дальнейшем Подрядчик, и Иванов К.К., проживающий по адресу: 123000, г. Москва, ул. Серова, д. 56, кв. 43, именуемый в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о ниже следующем:
1. Подрядчик обязуется произвести в квартире Заказчика своими силами и средствами, инструментами, механизмами, а также материалами Заказчика ремонт помещений согласно прилагаемой к договору смете с соблюдением действующих технических условий на ремонт жилых помещений.
2. Подрядчик предоставляет для ремонта материалы согласно перечню, указанному в смете, на сумму ___________ руб. и несет ответственность за их доброкачественность.
Материалы, предоставляемые Подрядчиком, и необходимый инструмент доставляются к месту ремонта Подрядчиком.
3. Для ремонта Заказчик предоставляет следующие материалы:
пленка самоклеющаяся;
обои;
клей для обоев.
Подрядчик отвечает за правильное использование этих материалов и обязан предоставить Заказчику отчет об их расходовании и возвратить их остаток.
4. Подрядчик обязуется начать ремонт квартиры 1 ноября 200_ г. в 09:00 часов и закончить его 10 ноября 200__ г. При необходимости изменения срока начала или окончания работ каждая сторона обязана сообщить другой об этом не позднее чем за 48 часов до его наступления.
5. В случае нарушения Подрядчиком срока начала или окончания работ он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 0,1% стоимости ремонта, а если работа не окончена по истечении недели со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 2% стоимости ремонта.
6. При наличии уважительных причин Заказчик вправе во всякое время отказаться от договора, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную часть работы и возместить ему убытки,
причиненные расторжением договора, с зачетом того, что Подрядчик сберег вследствие расторжения договора.
7. Заказчик обязуется подготовить помещение для производства ремонта: укрыть во избежание порчи мебель, пол, убрать мешающие работе предметы, отвести место для хранения инструмента и вещей работающих.
8. Подрядчик отвечает за повреждение или порчу находящихся в ремонтируемом помещении мебели, полов, электропроводки, санитарно-технического оборудования, стекол и другого имущества.
9. Заказчик оплачивает работу в момент ее сдачи-приемки.
10. Подрядчик гарантирует качество работ в течение шести месяцев со дня приемки, т.е. до 10 мая 200_ г., при условии правильной эксплуатации отремонтированного жилого помещения.
Подрядчик не производит исправления дефектов в следующих случаях:
а) после истечения гарантийного срока;
б) при неправильной эксплуатации отремонтированного помещения;
в) при выявлении дефектов на поверхностях от внешних воздействий и по другим причинам, не зависящим от Подрядчика.
Подрядчик: ________________________ _____________
Заказчик: ________________________ _____________
Договор дарения
г. Москва | 15 января 20__ г. |
Мы, Иванов Виктор Петрович, проживающий в г. Москва, ул. Кравченко, д. 11, кв. 15, и Артемьев Владимир Алексеевич, проживающий в г. Москва, ул. Кравченко, д. 11, кв. 16, заключили настоящий договоре нижеследующем.
1. Я, Иванов Виктор Петрович, подарил Артемьеву Владимиру Алексеевичу принадлежащую мне автомашину "Вольво", 2015 г. выпуска заводом, N шасси 789456, N двигателя 43234, государственный номерной знак MOM-45-56.
2. Указанная автомашина принадлежит мне, Иванову Виктору Петровичу, на основании технического паспорта, выданного МРЭО Юго-Западного округа 11 августа 2015 г. за N БВ-12321.
3. Я, Артемьев Владимир Алексеевич, принимаю в дар от Иванова Виктора Петровича указанную автомашину.
4. Указанная автомашина сторонами оценивается в 1 000 000 руб.
5. До настоящего договора подаренная автомашина никому не запродана, не заложена, в споре и под запретом (арестом) не состоит.
6. Расходы по заключению настоящего договора уплачивает Артемьев В.А.
7. Экземпляр настоящего договора хранится в делах нотариуса Е.А. Амелькиной (Ленинский проспект, д. 1) и экземпляр выдается В.А. Артемьеву.
(Договор должен быть нотариальное удостоверен.)
Приложение к разделу IV. Правоприменительные документы
Образец искового заявления
В [вписать нужное] районный (городской) суд
[вписать нужное] области (края, республики)
Истец: [Ф.И.О., адрес, телефон]
Ответчик: [Ф.И.О., адрес, телефон]
Исковое заявление
(о расторжении брака)
[Число, месяц, год] я вступил(а) в брак с ответчицей(ком) [Ф.И.О.] и проживал (а) с ней (ним) совместно до [месяц, год]
От данного брака имеется(ются) ребенок (дети) [имя, число, месяц, год рождения ребенка (детей)].
Совместная жизнь с ответчицей(ком) не сложилась: [указать причины].
Брачные отношения между нами прекращены с [месяц, год], общее хозяйство не ведется.
Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны. Спора о разделе имущества, являющегося нашей совместной собственностью, нет. Соглашение о содержании ребенка (детей) между нами достигнуто.
В соответствии со ст. 21 Семейного кодекса РФ прошу:
расторгнуть брак между мной и ответчицей(ком) [Ф.И.О.], зарегистрированный [число, месяц, год] в [наименование] загсе, актовая запись [номер].
Приложение:
1. Свидетельство о заключении брака.
2. Марка (квитанция) госпошлины.
3. Копия искового заявления.
Подпись
Дата
Образец отзыва на исковое заявление
В _______________________________________
(наименование суда)
Копии: в ________________________________
(наименования и почтовые адреса истца
и других лиц, участвующих в деле)
От: _____________________________________
(сведения об ответчике)
Отзыв на исковое заявление
(общая форма) по делу N ____
Исковые требования на сумму _______________________________________ руб.,
предъявленные ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование истца, его место нахождения / место жительства)
о _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(предмет иска)
отклоняем полностью (частично) по следующим основаниям:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
(излагаются возражения по существу заявленных требований
со ссылками на законы, иные правовые акты)
Наша позиция основана на следующих доказательствах ______________________
________________________________________________________________________.
(приводятся ссылки на документы, другие доказательства,
в том числе вещественные, на правовые акты и др.)
На основании изложенного, руководствуясь ст. ___, просим суд истцу в иске
отказать (вариант: отказать в части _____________________________________
_____________________________________________________).
Приложения:
1. Доказательства отсылки копий отзыва на исковое заявление истцу и
другим лицам, участвующим в деле, - на ___ стр.;
2. Документы и иные доказательства, подтверждающие возражения ответчика
против иска - на ___ стр.
Дата направления отзыва на исковое заявление:
"___" _________ 20 __ г.
Подпись
Печать
Образец решения суда
Решение
именем Российской Федерации
Место составления Дата составления
Дело N
Районный (городской) суд ________________________________________________
области (края), республики) в составе:
Председательствующего судьи ________________________
с участием прокурора _______________________________
и адвоката _________________________________________
При секретаре ______________________________________
Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ___________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
к _______________________________________________________________________
(наименование ответчика)
о ______________________________________________________________________,
(предмет требований)
Установил:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(исковые требования, обстоятельства, подтверждающие
исковые требования, возражения ответчика)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(правовое обоснование решения: юридическая квалификация
взаимоотношений сторон с указанием соответствующего закона, регулирующего
спорное правоотношение)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Решил:
Ф.И.О., окончательный вывод суда по делу ________________________________
________________________________________________________________________.
Порядок взыскания судебных расходов ____________________________________.
Срок исполнения решения ________________________________________________.
Решение может быть обжаловано в _________________________________________
________________________ в течение 10 дней.
Судья ___________________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О.)
Образец решения арбитражного суда
Решение
именем Российской Федерации
Место составления Дата составления
Дело N ____
Судья __________________________________________________________________,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску ____________________________
_________________________________________________________________________
(наименование истца)
к _______________________________________________________________________
(наименование ответчика, предмет иска)
Установил:
в соответствии с ________________________________________________________
(ссылка на нормы материального права, на которых основывался
суд при вынесении решения)
руководствуясь ст. АПК РФ, суд
Решил:
удовлетворить (отказать в удовлетворении) иск
_________________________________________________________________________
(наименование истца)
к _______________________________________________________________________
(наименование ответчика)
о ______________________________________________________________________,
(предмет иска)
Взыскать с ____________________________ в пользу (наименование ответчика)
_________________________________________________________________________
(наименование истца)
сумму в размере ____________________________________________________ руб.
Взыскать с ______________________________________________________________
(наименование ответчика)
_________________________________________________________________________