Файл: Отчет о прохождении учебной практики специальность 38. 02. 03 Операционная деятельность в логистике.docx
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 104
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
2.Комплектность и документы на товар
2.3.Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы:
- технический паспорт на каждый вида товара.
3.Качество товара и гарантийный срок
3.1.Передаваемый по Договору товар не был в употреблении и недостатков не имеет.
3.3.На автомобильные огнетушители устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 месяцев.
4.2.Цена товара может быть изменена по соглашению сторон.
4.4.Проценты на сумму предоплаты (аванса) не начисляются и не подлежат уплате Поставщиком.
5.5.Стоимость тары (упаковки) товара входит в цену товара и отдельно не оплачивается.
5.6.Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.
5.8.Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара.
8.Изменение и расторжение договора
8.2.Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
6.Приемка товара
6.1.Покупатель обязан принять ему товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или одностороннего отказа от исполнения Договора.
При отказе Покупателя принимать товар, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от исполнения Договора.
6.2.Приемка товара осуществляется с участием представителей стороны, уполномоченных на приемку и подписание товарно-сопроводительных или передаточных документов.
6.3.О нарушении условий Договора, выявленном после приемки товара, Покупатель обязан известить Поставщика в течение 5 календарных днейс момента фактической передачи товара.
7.Ответственность сторон
7.1.Взыскание неустойки с Поставщика возможно по требованию Покупателя в случае:
- некачественного и (или) некомплектного товара. Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 10 % стоимости такого товара.
- неисполнения обязательства по поставке товара к определенному сроку. Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 0,2 % общей стоимости товара за каждый день просрочки.
7.2.Покупатель вправе потребовать возмещения Поставщиком убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
7.3.Взыскание неустойки с Покупателя возможно в случае:
- просрочки внесения предоплаты Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем неустойки (пеней) в размере 0,02% суммы предоплаты за каждый день просрочки.
- просрочки окончательной оплаты поставленного товара Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем неустойки (пеней) в размере 0,03 % от суммы фактической задолженности за каждый день просрочки.
7.4.Поставщик вправе потребовать возмещения Покупателем убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
7.5.Если в разумный срок после расторжения Договора вследствие нарушения обязательства Поставщиком Покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного Договором, он может предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной сделке.Если в разумный срок после расторжения Договора вследствие нарушения обязательства Покупателем Поставщик продал товар другому лицу по более низкой, чем предусмотренная Договором, но разумной цене, Поставщик может предъявить Покупателю требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной сделке.
8.Изменение и расторжение договора
8.1Односторонний отказ от исполнения Договора (полный или частичный) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из сторон (абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ).8.2.Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.
8.3.Сторона, которой предоставлено право на одностороннее изменение или право на отказ от Договора, должна реализовывать свое право добросовестно и разумно.
8.4.Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора, если Поставщик отказывается передать Покупателю проданный товар.
Если Покупатель без надлежащих оснований не принимает товар, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от исполнения Договора. Если Покупатель отказывается оплатить товар, Поставщик вправе потребовать его оплаты либо отказаться от исполнения Договора.
9.Разрешение споров
9.1.До предъявления иска заинтересованная сторона (чьи права нарушены), обязана направить другой стороне письменную претензию. Претензия должна содержать требования и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии прикладываются копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
9.2.Получающая сторона, обязана рассмотреть претензию и направить письменный мотивированный ответ в течение 15 календарных дней с момента получения претензии.
9.3.Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению арбитражным судом в установленном законодательством РФ порядке.
10.Заключительные положения
10.1.Договор действует до 31.12.2019 г., а в части неисполненных обязательств до их полного исполнения.
10.2.Заявления, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения, влекущие наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут адресата соответствующие последствия с момента доставки такого сообщения ему (его представителю).10.3.Приложение № Спецификация товара
11.Адреса и реквизиты сторон
Покупатель | Поставщик |
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торгсеть» Адрес нахождения: 123456, Воронежская область, г. Беляевск, ул. Грознинская, 45 Телефон 8(9435) 46-44-67 Электронная почта torgset@mail.ru ОГРН 1122233445566 ИНН 1144554477 КПП 110201001 Р/с 4309834623728945007 В Воронежском филиале АО «Рубльбанк» К/с 3045650040040300202 БИК 14578511 | Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оптторг» Адрес нахождения: 123456, Воронежская область, г. Воронеж, ул. С. Разина, 140 Телефон 8(9445) 56-33-76 Электронная почта opttprg@mail.ru ОГРН 11222335644366 ИНН 2344554477 КПП 230201001 Р/с 4309834786558945012 В Воронежском филиале ПАО «БанкФинанс» К/с 304565078654432243 БИК 19555565 |
Директор ______________________ Акулина И.В. | Директор ____________________ Володькин Е.А. |
| |
М.П. | М.П. |
Договор поставки один из видов купли-продажи, по которому продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность